建材行业（混凝土公司）2021年诉讼案件心得体会,下面一起来看看本站小编海龙Rd给大家精心整理的答案，希望对您有帮助
学习工程法规的心得体会1
从2021年开始，受到国家政策和社会环境的多方影响，三四线城市甚至于一二线城市的房地产行业普遍进入了低迷期。开发商从银行贷不了款；售楼部卖不出房；施工企业到工程节点要不到钱，建材供应企业垫资供应收不回款。建筑市场的冬天来了，这是大家都认可的事实。作为施工企业的下游企业——建材供应企业，加紧应收账款的催收工作，就是取暖过冬的关键性工作。
其实从2020年开始，集团混凝土公司就着手对风险单位启动了应收账款的诉讼程序。解决了包括中建二局三公司黄帝泉养老中心混凝土供应项目、万悦广场一期分包单位混凝土供应等数个应收账款的催收难题。进入2021年更是在集团公司领导正确的指挥和法律事务部的切实关怀下通过诉讼程序解决了一批催收难题。通过一系列的案例，个人也获得了一些体会和经验，特与大家分享：
一、对于应收账款数额较大或争议焦点众多的客场诉讼，适当选择主场律师或机构参与诉讼，这也是诉求得以实现的有力保证。
在解决中建二局三公司黄帝泉养老中心混凝土供应项目的客场诉讼过程中，管辖法院为丰台区人民法院。对于我方来说就是到中建二局三公司家门口打官司，我们是客场，中建二局三公司是主场。打比赛的时候会出现裁判区别对待主客场队员的情况，同样诉讼中法官主观自由裁量的部分也存在类似情况。选择当地的律师或者机构参与诉讼，法律机构和律师常年接收当地案件，当地法官的判案风格比较了解，对主场的对方法务人员也有一定的了解，可以为我方的诉求提供合理的建议和意见。
详细的说，对于中建二局三公司黄帝泉养老中心混凝土供应项目，双方争议的焦点也众多，首先由于合同约定主体结构图纸结算，项目停工，双方未对总结算金额达成一致。其次，业主付款不足，造成了停工，混凝土合同为“背靠背合同”即业主拨付了资金，中建二局三公司才能支付我方货款。过程付款比例不超过业主付给建设单位的付款比例。中建二局三公司认为项目虽然停工，但并未封顶，不到业主付款节点，业主没有拨付资金，按照合同约定中建二局三公司不应再次支付货款。最后是对于项目上对账人员签署的对账单不予认可，认为签署对账单的人员，不是中建二局三公司合同指定的人员，为中建二局三公司劳务人员，所以签署的对账单无效。因此，在第一次休庭后，征得集团领导同意后，果断聘请北京律师参与诉讼，并根据律师意见更改诉讼请求，放弃与中建二局三公司图纸结算的想法，改为全部根据小票结算作为诉讼请求。而且根据全部小票结算的金额略低于我方计算的主体图纸结算金额加非主体小票计算的金额。最终诉求得以良好实现。
二、采取诉前和诉中保全，会对诉求结果的实现带来正面影响。
2021年采取诉前保全一例，即诉张家口路桥建设集团有限公司宝平线QA标项目案；诉中保全一例，即诉中建一局三公司及下花园银煌房地产公司商票追索权案。首先，这两个保全措施都保全成功了。其次都对诉求的实现起到了促进的作用。张家口路桥建设集团有限公司QA标项目，业主方为怀来县交通运输局，项目于2016年开工建设2019年通车，合同约定项目造价审计完成后付清所有欠款，当时项目造价审计工作接近尾声。由于施工单位张家口路桥建设集团有限公司诉讼案件众多，我方担心施工单位无力偿还我方货款。我方在得到造价审计工作完成的第一时间启动诉前保全工作，张家口经开区人民法院向怀来县交通运输局下达协助执行通知书，怀来县交通运输局根据通知书的要求暂停了对张家口路桥建设集团有限公司的付款程序的办理。由于张家口路桥建设集团有限公司担心我方冻结其账户，向怀来县交通运输局出具了付款委托书，委托付款流程得到了很好的推进。目前待怀来县财政拨付此比款项后，由怀来县交通运输局代为支付货款。
另一个案例是：我方收到由下花园银煌房地产开发有限公司出具，由中建一局三公司背书的14张共计330万元承兑汇票，2021年8月24日200万到期、9月21日50万到期和11月7日80万到期。第一批承兑到期后多次与中建一局三公司沟通，对方多次推诿到中秋节也仅支付20万元，遂起诉至下花园区人民法院，承兑陆续到期，风险在一步步增大，征得集团领导同意后，我方对出票单位进行了诉中保全。保全成功后，出票单位多次向我方沟通联系，并在开庭前兑付了到期的承兑汇票。诉求得以快速的解决，关键是保全程序得以顺利实施。由此我认为对于诉讼中账款回收风险较大，对方态度不积极的单位必须进行诉前和诉中保全工作。
三、根据合同关于付款的约定及时寻找节点证据。
在诉南通六建恒大项目一案中，合同约定，项目非乙方（供应单位）原因造成的项目停工，甲方（施工单位）应于30日内付清货款。项目以接近尾声处于装修和维修阶段，于2021年7月份停止使用混凝土和干粉砂浆，我方多次催要货款，对方均以业主还没付款作为搪塞，无奈于10月份诉讼至怀来县人民法院。在还未开庭前，我方便与法务部针对争议焦点进行了分析，认为停工的认定是关键性的争议焦点。这个争议焦点直接影响到了法院判决付款的比例。若认定施工单位为冬歇停工，那么我方将只能获得结算货款的80%。剩余的20%的货款将遥遥无期。若认定施工单位为项目无法施工造成的停工，那么我方将能获得100%的货款。如何找寻项目无法施工的证据成为了关键性的工作。几经波折终于从业主方获得了关键性的证据——施工单位盖章的，向业主提交的《项目无法组织施工的报告》，报告中明确写明了南通六建已无法组织施工的日期。法院也通过这个关键性的证据判定南通六建应付我方100%的货款。违约金日期按报告中明确的日期开始计算。就本案而言，节点证据的找寻是成功的。过程是波折的。首先南通六建在停工后，大门上张贴的是冬季暂停施工的告示。落款日是10月26日表面上合情合理，而且我方拿不出其他有力证据来说明对方无法组织施工造成了停工。从业主方这边也多方面打听和了解南通六建的停工消息和证据，业主方也有所顾忌，不愿参与其中。不愿提供先关证据和证言。与业主经理谈及此事，在多次软磨硬泡下同意我方浏览南通六建提交的《项目无法组织施工的报告》，虽业主经理不同意我方对该报告进行拍照留存，但我方还是强烈的拍照进行了留存，这个活动成为了诉讼胜利的关键。
四、各个渠道了解房地产企业信息，远离暴雷企业。根据形势及时采取止损措施。
有学者说恒大的暴雷是必然的。但也是包括我在内的绝大多人所没有想到的。恒大7月中旬开始暴雷，所有到期承兑不再进行现金支付。8月份全国各地陆续传出恒大停工的消息。我方于8月3日开始与怀来恒天房地产开发有限公司沟通商票兑付事宜，于9日达成商票抵房意向，11日确定抵房金额和房号，20日抵房流程办理完毕签署认购协议和草签合同。9月份至今恒大不再办理抵房业务。本次是以均价3100元/㎡的低价抵顶共解决恒大商业承兑1008.6万余元。很好的化解了商票逾期拒付的风险。目前社会上公认的已经暴雷的房地产企业有富力、华夏幸福、泰禾、恒大、佳兆业、蓝光、、天洋、福晟、阳光城、奥园等，远离暴雷企业，坚决不接受这些企业和关联企业出具的商业和银行承兑，这是避雷的关键。
五、运用信息手段，了解签约企业的经营状况，作为签约活动能否进行的参考依据。
运用企查查等一些企业查询软件或者App，可以查到这个企业的被诉讼案件数量（被诉讼案件的数量上能够看到企业经营的状况）、被执行人次数和金额（被执行人次数和金额能够看出企业的诚信度），终本案件数量和金额（终本案件数量和金额能够看出企业的资金能够力，终本案件即申请法院执行后，无果，法院中止执行的情况）。这些数据一方面对于承揽业务可以作为重要的参考依据。另一方面，在诉讼过程中可以作为是否进行保全的参考依据。
六、经营管理人员要多学习各类法律知识和专业常识。对《民法典》、《合同法》、《票据法》等一系列法律条文进行研究，打铁还需自身硬，不要在小的疏忽上造成大的失误。特别是目前两个搅拌站面临的承兑逾期支付这个问题上，多去了解目前法院已经判决的一些票据诉讼案件，查漏补缺，弥补短板，积累票据诉讼经验。
以上就是本人根据这段时间通过诉讼方式解决应收款催收工作的体会和心得。
学习工程法规的心得体会2
习近平总书记在党的二十大报告中指出，全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上，决不能有松劲歇脚、疲劳厌战的情绪，必须持之以恒推进全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，以党的自我革命引领社会革命。落实党的二十大精神，就要按照新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，全面推进党的建设，全面增强执政能力，扎实营造风清气正的政治生态。
突出高标准“学”，在学深悟透上贯通融合。一是全体集中学。通过阅读摘抄报告金句、重温党的二十大报告、学习理论要点，开展理论研讨掀起学习热潮。认真学习讨论党的二十大报告中的新思想、新内涵、新论断，深刻领悟党的二十大精神实质和丰富内涵，不断打牢全员听党话、跟党走的思想根基。二是以上率下学。党支部第一时间召开专题会议，认真学习党的二十大报告和党对科技工作的重要指示批示精神，在感悟思想伟力中提站位、明思路，在强化对标看齐中担使命、抓落实。在保障国家粮食安全、乡村振兴、服务稳经济大盘等方面发挥好科技支撑作用，持续推进区域科技创新高质量发展。三是营造环境学。大会召开后，迅即梳理，通过集中、个人，线上、线下等形式深入学习贯彻党的二十大报告精神，畅谈心得；利用固定党日活动、理论中心组学习、干部集体学习、“学习党的二十大奋进新征程”专题读书班等时机，收集整理党的二十大新表述新概括新论断，全面深化学习效果。
突出高站位“抓”，坚决维护党的领导核心。党的政治建设是党的根本性建设，决定党的建设方向和效果。每一名党员干部都要旗帜鲜明讲政治，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，始终同党中央保持高度一致，一是坚定理想信念。落实党的二十大精神，第一位的就是要不断坚定理想信念，做到对党绝对忠诚。我们将继续教育引导广大党员干部，始终把对党绝对忠诚作为最基本的政治素养、最根本的政治要求、最重要的政治品格，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是涵养政治定力。政治定力，最根本、最紧要的是理想信念的坚定性。我们将充分发挥红色文化优势，利用好本地红色资源，让科技系统党员干部持续继承红色基因，强化党性锤炼，在重大原则问题上立场坚定、态度坚决，不为风险所惧，不为干扰所惑，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实践行者。三是突出政治标准。我们将严格按照习近平总书记提出的好干部标准，把牢固树立“四个意识”和“四个自信”、坚决维护党中央权威、全面贯彻执行党的理论和路线方针政策、忠诚干净担当的干部选出来、用起来，努力打造一支政治过硬、堪当重任的优秀干部队伍。
突出高标准“做”，不断巩固党的执政基础。提高政治站位，强化使命担当，坚持党建与科技业务工作“两手抓、两手都要硬”，真正以党建引领队伍创先争优和促进科技事业高质量发展。一方面要严明政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决当好“两个确立”的坚定捍卫者、“两个维护”的忠实践行者；另一方面要认真学习《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》等党内法规，不断提升自身在抓党建工作上的工作本领和能力水平。同时要严于律己、廉洁从政，把管党治党责任作为一份政治担当，做到守土有责、守土负责、守土尽责，构筑起防腐拒腐的政治底线，努力锻造忠诚干净有担当的科技干部队伍。
（来源：甘州区人民政府网站） 【投稿、区域合作请邮件 信息新报 3469887933#qq.com24小时内回复。】
学习工程法规的心得体会3
5月16日下午，习近平总书记在前往陕西途中，考察了山西运城盐湖，结合展板、展品等听取有关情况介绍，实地察看盐湖风貌。习近平总书记指出，盐湖的生态价值和功能越来越重要，要统筹做好保护利用工作，让盐湖独特的人文历史资源和生态资源一代代传承下去，逐步恢复其生态功能，更好保护其历史文化价值。
运城盐湖位于山西省运城市，古称河东盐池，是世界三大硫酸钠型内陆盐湖之一，总面积132平方公里，初步形成于距今约6500万年前的喜马拉雅构造运动时期。山出海走，大量含盐类的矿物质汇集在这里，经过长期的沉淀蒸发，形成了天然的盐湖。
运城，也因“盐运之城”得名。在与盐湖相守的中条山里，始凿于西周初期的虞坂古盐道至今保存着盐运留下的车辙槽印。
这是5月16日拍摄的运城盐湖。新华社记者 申宏 摄
千百年来，从日晒天成、自由捞采，到天日曝晒、集工捞采，再到垦畦浇晒，先民们的产盐工艺日益精进。完整的“垦畦浇晒法”在唐朝时期已经形成，在世界制盐史上首开先例，并沿用至今。
这是5月16日拍摄的运城盐湖。新华社记者 殷博古 摄
“天下之赋，盐利居半。”作为古代重要的经济命脉和税收大宗，盐历来被视为“国之大宝”。各朝代在运城盐湖周边修建禁墙，湖区外围修建有防洪体系。历代百姓还完善了盐湖的围堰系统，把盐湖分割成一个个独立的小池塘，由于钾、钠等成分浓度不同，以及湖中盐藻、卤虫的繁殖，在高温和强光作用下，就形成了“七彩盐湖”的美景。
运城盐湖呈现出七彩美景，从空中俯瞰，犹如天然“调色盘”。（2020年5月29日摄）新华社记者 王飞航 摄
新中国成立后，国家加大了对运城盐湖的保护与利用。随着海盐、井盐的大量开发，上世纪80年代开始，千年盐湖逐步停止产食用盐，转向开发芒硝、无水硫酸钠等化工产品。然而，长期的工业生产也使运城盐湖的生态环境一度遭到破坏。
随着气温下降，运城盐湖出现“硝花”景观。（2018年1月5日摄）新华社记者 詹彦 摄
进入新时代，当地政府坚持高标准保护和高质量发展并重，减少工业开发、矿产开发，大力恢复“湖”的本来面貌，把运城盐湖从矿区、工业区变为生态保护区、旅游打卡地，为盐湖长远可持续发展预留了资源空间。
2020年9月，运城盐湖正式启动“退盐还湖”，湖区的工业生产活动被全面清退，堤岸整治、江道疏浚、防汛加固等生态修复专项工程顺利实施，“绿山、治水、活盐、兴产、靓城”综合治理一体推进。同年，《运城市盐湖保护条例》出台，盐湖保护有了法规依据，保护范围拓展至生态资源、自然资源和人文资源。
如今，漫步在盐湖的环湖绿道上，湖水清澈、湖边植物茂盛，成群的飞鸟在湖面上嬉戏，“非水即绿”正成为盐湖区域的新景致。
随着气温下降，一些火烈鸟飞抵运城盐湖，成为冬日盐湖一道美丽的风景。（2020年12月24日摄）新华社记者 马毅敏 摄
生态是盐湖的最大价值。“退盐还湖”两年多来，运城盐湖已成为白天鹅、火烈鸟等200多种野生鸟类栖息的家园，候鸟数量过万只。其中，火烈鸟是盐湖常客，每年7月至12月在湖区觅食活动。当地也因此成为国内观鸟爱好者的打卡地。
随着天气回暖，大批候鸟飞临运城盐湖的湿地，给春日的盐湖增添了生机。（2020年4月5日摄）新华社记者 王飞航 摄
依托千年盐湖以及周边丰富的历史文化遗迹，运城市正在全力打造集绿色、人文、康养于一体的河东池盐文化国际知名旅游目的地，越来越多的游客慕名前来。孟夏时节，站在盐湖岸边放眼望去，水禽候鸟簇聚，七彩湖光宛如巨型调色板，美不胜收。
记者：梁晓飞、王劲玉